您的当前位置: 首页 >> 合同纠纷 >> 合同常识 >> 建筑工程合同常识 >> 文章正文
《建设工程合同》发包人在合理期限内没有检查的,将会导致什么法律后果?
阅读选项: 自动滚屏[左键停止]
作者:  来源:  阅读:
《建设工程合同》发包人在合理期限内没有检查的,将会导致什么法律后果?
 
 
 
   答:发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。
】【关闭窗口
 :: 站内搜索 ::
 
 :: 点击排行 ::
·提前下班出交通事故是否..
·房屋增值部分是否应视为..
·协议离婚一年后反悔要求..
·武汉律师,有限责任公司..
·未经其他股东过半数同意..
·武汉律师张早刚代理原告..
·车上人员和第三人转化问..
·武汉律师-最高人民法院..
·不属于医疗事故的情形有..
·本案“股东”内部转让份..
设为主页  |  收藏本站 | 友情链接 | 联盟网站 | 管理登录